Algemene voorwaarden
Middelman Interieurbouw
Meubelontwerp & interieurbouw
Versie: augustus 2026
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Middelman Interieurbouw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Middelman Interieurbouw: de onderneming die de overeenkomst met de opdrachtgever aangaat.
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Middelman Interieurbouw.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Middelman Interieurbouw en de opdrachtgever met betrekking tot het ontwerpen, vervaardigen, leveren en/of monteren van maatwerk.
1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers, tenzij uit de aard van een bepaling anders voortvloeit.
1.4
De opdrachtgever ontvangt deze algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst en krijgt daarmee de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen en deze op te slaan voor latere kennisneming.
Door het aanvaarden van de offerte of het op andere wijze aangaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.5
Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst, tenzij deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door Middelman Interieurbouw zijn aanvaard.
1.6
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1
Offertes van Middelman Interieurbouw zijn 30 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
2.2
Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de offerte ondertekend retourneert of op een andere duidelijke wijze akkoord geeft, bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp.
2.3
De offerte bevat een omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden, materialen en uitvoering, voor zover deze op het moment van het uitbrengen van de offerte bekend zijn.
2.4
De offerte is gebaseerd op de informatie, wensen, afmetingen en omstandigheden die op het moment van het uitbrengen van de offerte bekend zijn. Indien deze informatie of omstandigheden na het uitbrengen van de offerte wijzigen of onjuist of onvolledig blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de prijs, uitvoering en/of planning.
2.5
Tekeningen, schetsen, visualisaties, sfeerbeelden, materiaalvoorbeelden en andere afbeeldingen die bij een offerte worden verstrekt, dienen ter illustratie. Geringe afwijkingen tussen deze afbeeldingen en het uiteindelijke werk zijn toegestaan voor zover deze inherent zijn aan het gekozen materiaal, de uitvoering of het ambachtelijke karakter van het maatwerk en het gebruik, de kwaliteit of de uitstraling van het overeengekomen werk niet wezenlijk beïnvloeden.
2.6
Indien de opdrachtgever na het uitbrengen of aanvaarden van een offerte wijzigingen of aanvullende wensen doorgeeft, kunnen deze gevolgen hebben voor de prijs en de planning. Deze gevolgen worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf met de opdrachtgever besproken.
2.7
Indien de inhoud van een offerte, opdrachtbevestiging of andere schriftelijk overeengekomen afspraak afwijkt van deze algemene voorwaarden, geldt de specifiek overeengekomen afspraak.
Artikel 3 Ontwerp en wijzigingen
3.1
Ontwerpen, tekeningen, schetsen, visualisaties en andere ontwerpdocumenten die door Middelman Interieurbouw worden gemaakt, blijven eigendom van Middelman Interieurbouw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2
De opdrachtgever mag ontwerpen en tekeningen uitsluitend gebruiken voor de betreffende opdracht. Het is niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Middelman Interieurbouw te kopiëren, aan derden te verstrekken, door een andere partij te laten uitvoeren of voor andere doeleinden te gebruiken.
3.3
Indien de opdrachtgever na akkoord op een ontwerp wijzigingen of aanvullingen wenst, kan Middelman Interieurbouw hiervoor aanvullende ontwerp- en/of uitvoeringskosten in rekening brengen. Eventuele gevolgen voor de planning worden vooraf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, met de opdrachtgever besproken.
3.4
Indien de opdrachtgever zelf tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen of andere materialen aanlevert waarop Middelman Interieurbouw haar werkzaamheden baseert, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid en het rechtmatige gebruik daarvan.
3.5
Middelman Interieurbouw is niet verplicht om een ontwerp of uitvoering te realiseren die technisch niet verantwoord, niet uitvoerbaar of naar haar professionele oordeel niet geschikt is voor de beoogde toepassing. Indien dit tijdens het ontwerp of de uitvoering blijkt, zal Middelman Interieurbouw dit met de opdrachtgever bespreken en, waar mogelijk, een passend alternatief voorstellen.
Artikel 4 Prijs, meerwerk en materialen
4.1
De overeengekomen prijs is gebaseerd op de in de offerte omschreven werkzaamheden, materialen, uitvoering en omstandigheden.
4.2
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw.
4.3
Werkzaamheden of wijzigingen die niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen en op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden als meerwerk in rekening gebracht.
4.4
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn die vooraf redelijkerwijs niet konden worden voorzien, zal Middelman Interieurbouw de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de kosten van dergelijke noodzakelijke werkzaamheden naar verwachting niet hoger zijn dan €250 exclusief btw, is Middelman Interieurbouw gerechtigd deze werkzaamheden uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, indien uitstel van de werkzaamheden de uitvoering, veiligheid of planning van het project redelijkerwijs zou belemmeren.
Bij hogere kosten worden de werkzaamheden vooraf met de opdrachtgever besproken en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, pas uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever. Indien uitstel redelijkerwijs niet mogelijk is om schade of verdere vertraging te voorkomen, kan Middelman Interieurbouw noodzakelijke maatregelen treffen en de redelijke kosten daarvan in rekening brengen.
4.5
Middelman Interieurbouw is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren indien deze het gevolg zijn van wijzigingen in belastingen, heffingen of andere van overheidswege opgelegde kosten die na het uitbrengen van de offerte ontstaan.
4.6
Indien de opdrachtgever zelf materialen, producten of onderdelen aanlevert die door Middelman Interieurbouw worden verwerkt of gemonteerd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, volledigheid en juistheid daarvan.
Middelman Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade, gebreken, vertraging of extra werkzaamheden die het gevolg zijn van een ondeugdelijk, beschadigd, onjuist of onvolledig aangeleverd product of materiaal, tenzij de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Middelman Interieurbouw.
Indien blijkt dat een aangeleverd product of materiaal niet geschikt is voor de overeengekomen toepassing, zal Middelman Interieurbouw de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk informeren. Eventuele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden of vertragingen kunnen voor rekening van de opdrachtgever komen, voor zover deze redelijkerwijs niet aan Middelman Interieurbouw zijn toe te rekenen.
4.7
Bij het gebruik van hout, fineer en andere natuurlijke materialen kunnen kleur-, structuur- en nerfverschillen voorkomen. Ook kan het materiaal onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid in beperkte mate werken. Deze eigenschappen zijn inherent aan het materiaal en worden niet aangemerkt als een gebrek, voor zover deze binnen de normale eigenschappen en toleranties van het betreffende materiaal vallen.
Middelman Interieurbouw is niet verantwoordelijk voor veranderingen die na oplevering ontstaan als gevolg van omstandigheden in de ruimte, zoals extreme temperatuur, luchtvochtigheid, direct zonlicht of onvoldoende ventilatie.
4.8
Bij maatwerk kunnen geringe afwijkingen voorkomen in maatvoering, kleur, structuur, nerf, materiaal en afwerking. Dergelijke afwijkingen zijn toegestaan voor zover deze het gebruik, de kwaliteit of de uitstraling van het overeengekomen werk niet wezenlijk beïnvloeden en inherent zijn aan het gebruikte materiaal, de gekozen afwerking of het ambachtelijke karakter van het werk.
Artikel 5 Betaling
5.1
Voor opdrachten geldt een betalingsregeling van:
- 50% van het totaalbedrag bij opdrachtbevestiging;
- 50% van het totaalbedrag bij afronding en oplevering van de werkzaamheden.
5.2
Middelman Interieurbouw start met het bestellen van materialen en/of de productie nadat de eerste betaling van 50% is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3
De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij op de betreffende factuur een andere betalingstermijn is vermeld.
5.4
Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zodra de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld. Middelman Interieurbouw kan de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen met het verzoek de openstaande factuur alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen.
5.5
Indien de opdrachtgever een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten pas in rekening gebracht nadat de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen waarin een termijn van ten minste 14 dagen wordt geboden om alsnog te betalen.
Bij zakelijke opdrachtgevers kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is.
5.6
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Middelman Interieurbouw gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande bedragen zijn voldaan, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Artikel 6 Annulering en beëindiging
6.1 Herroepingsrecht bij maatwerk
Voor producten die overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever worden vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, bestaat voor consumenten, voor zover de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht van toepassing is, geen recht op herroeping.
Dit laat onverlet dat de opdrachtgever de overeenkomst kan annuleren. In dat geval zijn de bepalingen van dit artikel met betrekking tot annulering en de daaraan verbonden kosten en vergoeding van toepassing.
6.2 Annulering door de opdrachtgever
De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren voordat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd. Bij annulering worden de reeds uitgevoerde werkzaamheden, reeds gemaakte kosten en kosten die als gevolg van de annulering niet meer kunnen worden teruggedraaid aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Daarnaast kan, afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt en de omstandigheden van de annulering, een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht voor het deel van de opdracht dat door de annulering niet meer wordt uitgevoerd.
Bij het bepalen van deze vergoeding wordt rekening gehouden met de werkzaamheden en kosten die Middelman Interieurbouw nog had moeten maken en het voordeel dat Middelman Interieurbouw door de annulering eventueel bespaart.
6.3 Speciaal bestelde materialen en onderdelen
Speciaal voor de opdrachtgever bestelde of vervaardigde materialen, onderdelen en producten die niet zonder meer voor een andere opdracht kunnen worden gebruikt, worden bij annulering aan de opdrachtgever doorberekend.
6.4 Verrekening van de aanbetaling
De reeds betaalde eerste termijn wordt bij annulering verrekend met de bedragen die op grond van dit artikel verschuldigd zijn.
Indien de verschuldigde kosten en vergoeding lager zijn dan het reeds betaalde bedrag, wordt het resterende bedrag aan de opdrachtgever terugbetaald.
6.5 Annulering door Middelman Interieurbouw
Middelman Interieurbouw kan de overeenkomst beëindigen indien uitvoering daarvan redelijkerwijs niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige overmacht, het niet tijdig verstrekken van noodzakelijke informatie of medewerking door de opdrachtgever, of het uitblijven van verschuldigde betalingen.
In een dergelijke situatie worden reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten met de opdrachtgever afgerekend, voor zover deze niet reeds zijn betaald.
Artikel 7 Uitvoering, planning en montage
7.1
Middelman Interieurbouw zal de werkzaamheden uitvoeren met de zorg die van een redelijk handelend en vakbekwaam interieurbouwer mag worden verwacht.
7.2
De overeengekomen planning en levertijd zijn gebaseerd op de omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn. Indien omstandigheden buiten de invloed van Middelman Interieurbouw leiden tot vertraging, wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
7.3
Een opgegeven levertijd of montageplanning geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, als een indicatieve planning en niet als fatale termijn.
7.4
De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimte waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig en voldoende toegankelijk, leeg en geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De ruimte dient bovendien vrij te zijn van obstakels die de uitvoering of montage van het werk redelijkerwijs kunnen belemmeren.
7.5
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de bestaande situatie afwijkt van de informatie, tekeningen, foto's, maten of omstandigheden waarop de offerte is gebaseerd, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering, planning en kosten.
Indien aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zijn de bepalingen over meerwerk uit artikel 4 van toepassing.
7.6
Indien voor de uitvoering werkzaamheden door derden noodzakelijk zijn, zoals het verplaatsen of aanpassen van leidingen, elektra, verwarming, wanden, vloeren, plafonds of andere installaties, worden deze werkzaamheden uitsluitend door Middelman Interieurbouw uitgevoerd indien dit vooraf is overeengekomen.
7.7
Middelman Interieurbouw is niet verantwoordelijk voor vertraging die ontstaat doordat de opdrachtgever of derden noodzakelijke werkzaamheden niet tijdig uitvoeren of doordat de ruimte niet tijdig beschikbaar of geschikt is.
7.8
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat een bestaande constructie, ondergrond, wand, vloer, plafond of andere situatie niet geschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden, zal Middelman Interieurbouw de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Eventuele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden kunnen als meerwerk worden aangemerkt, voor zover deze redelijkerwijs niet in de oorspronkelijke offerte konden worden voorzien.
7.9
Middelman Interieurbouw is niet verplicht werkzaamheden uit te voeren indien dit naar haar professionele oordeel leidt tot een onveilige, ondeugdelijke of technisch onverantwoorde situatie. In dat geval zal Middelman Interieurbouw dit met de opdrachtgever bespreken en, waar mogelijk, een passend alternatief voorstellen.
Artikel 8 Oplevering, klachten en garantie
8.1 Oplevering
Na afronding van de werkzaamheden wordt het werk aan de opdrachtgever opgeleverd. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld het geleverde werk te controleren.
8.2
Eventuele zichtbare gebreken of punten die nog moeten worden afgewerkt, worden zo spoedig mogelijk aan Middelman Interieurbouw gemeld en, indien van toepassing, opgenomen in de afspraken over de verdere afwerking.
8.3
Kleine werkzaamheden of punten die de normale ingebruikname van het werk niet verhinderen, geven de opdrachtgever geen recht om de volledige betaling op te schorten. Middelman Interieurbouw zal dergelijke punten binnen een redelijke termijn afwerken.
8.4 Klachten en gebreken
De opdrachtgever dient het geleverde werk bij oplevering zo goed mogelijk te controleren. Zichtbare gebreken of beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk na oplevering aan Middelman Interieurbouw te worden gemeld.
Gebreken die bij oplevering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dienen zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Middelman Interieurbouw te worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.
De opdrachtgever dient Middelman Interieurbouw vervolgens de gelegenheid te geven het gemelde gebrek te beoordelen en, indien van toepassing, te herstellen.
8.5 Garantie
Middelman Interieurbouw geeft gedurende 2 jaar na oplevering een aanvullende commerciële garantie op gebreken die het gevolg zijn van een aantoonbare tekortkoming in de uitvoering, verwerking of montage van het door Middelman Interieurbouw geleverde werk.
Indien een gebrek onder deze commerciële garantie valt, zal Middelman Interieurbouw het betreffende gebrek, naar eigen beoordeling, herstellen of het betreffende onderdeel herstellen of vervangen.
Deze commerciële garantie geldt naast en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de opdrachtgever.
8.6 Uitsluiting van garantie
De garantie geldt niet voor gebreken of beschadigingen die zijn ontstaan door:
- onjuist of onoordeelkundig gebruik;
- onjuist of onvoldoende onderhoud;
- het gebruik van ongeschikte schoonmaak- of onderhoudsmiddelen;
- normale slijtage;
- omstandigheden buiten de invloed van Middelman Interieurbouw;
- wijzigingen, reparaties of aanpassingen die na oplevering door de opdrachtgever of derden zijn uitgevoerd;
- schade als gevolg van omstandigheden in de ruimte, waaronder extreme temperatuur, luchtvochtigheid, direct zonlicht of onvoldoende ventilatie.
8.7 Herstel onder garantie
Indien een gebrek onder de garantie valt, zal Middelman Interieurbouw het gebrek binnen een redelijke termijn herstellen of het betreffende onderdeel vervangen.
Middelman Interieurbouw bepaalt, afhankelijk van de aard en omvang van het gebrek, op welke wijze het gebrek wordt hersteld.
8.8 Onderhoud en gebruik
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het geleverde werk overeenkomstig de door Middelman Interieurbouw verstrekte gebruiks- en onderhoudsinstructies en de eigenschappen van de toegepaste materialen.
Schade of gebreken die ontstaan door het niet opvolgen van verstrekte onderhoudsinstructies vallen niet onder de garantie.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1
Middelman Interieurbouw is verantwoordelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldig handelen van Middelman Interieurbouw bij de uitvoering van de overeenkomst.
Middelman Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Middelman Interieurbouw kunnen worden toegerekend.
9.2 Bestaande situaties en verborgen gebreken
Middelman Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade of gebreken die het gevolg zijn van verborgen gebreken of ondeugdelijkheden in de bestaande situatie, waaronder begrepen leidingen, elektra, constructies, wanden, vloeren, plafonds en andere onderdelen van het gebouw, voor zover deze vooraf redelijkerwijs niet zichtbaar of kenbaar waren.
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de bestaande situatie niet geschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden, zal Middelman Interieurbouw de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Eventuele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden kunnen als meerwerk worden aangemerkt.
9.3 Schade door opdrachtgever of derden
Middelman Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade die na oplevering ontstaat door werkzaamheden, wijzigingen, reparaties of aanpassingen die door de opdrachtgever of door derden worden uitgevoerd.
9.4 Door opdrachtgever aangeleverde producten
Voor schade, gebreken of vertraging die het gevolg zijn van door de opdrachtgever aangeleverde producten, materialen of onderdelen geldt artikel 4.6.
9.5 Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan is Middelman Interieurbouw uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
Middelman Interieurbouw is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, voor zover de wet een dergelijke beperking toestaat.
Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Middelman Interieurbouw of voor zover een wettelijke regeling een beperking van aansprakelijkheid niet toestaat.
9.6
De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel laten de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
Artikel 10 Overmacht
10.1
Middelman Interieurbouw is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting uit de overeenkomst indien sprake is van een omstandigheid die redelijkerwijs niet aan Middelman Interieurbouw kan worden toegerekend en waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd.
10.2
Onder overmacht kan onder meer worden verstaan:
- ziekte of ongeval;
- brand;
- storingen;
- extreme weersomstandigheden;
- materiaaltekorten;
- vertragingen bij leveranciers of transporteurs;
- overheidsmaatregelen;
- en andere omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van Middelman Interieurbouw.
Deze opsomming is niet limitatief.
10.3
Indien sprake is van overmacht, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Middelman Interieurbouw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de situatie en, indien mogelijk, een aangepaste planning voorstellen.
10.4
Indien een overmachtssituatie gedurende langere tijd voortduurt en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, kunnen zowel Middelman Interieurbouw als de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten worden daarbij wel met de opdrachtgever afgerekend, voor zover deze niet reeds zijn betaald.
10.5
Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht tijdelijk wordt uitgesteld, wordt de planning aangepast aan de omstandigheden. Een dergelijke vertraging geeft de opdrachtgever niet automatisch recht op schadevergoeding of annulering.
Artikel 11 Auteursrecht en gebruik van foto's
11.1 Auteursrecht op ontwerpen
Ontwerpen, tekeningen, schetsen, visualisaties, foto's en andere creatieve uitingen die door Middelman Interieurbouw worden gemaakt, blijven, voor zover daarop auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten rusten, eigendom van Middelman Interieurbouw.
11.2 Gebruik door de opdrachtgever
De opdrachtgever mag ontwerpen, tekeningen en visualisaties uitsluitend gebruiken voor de betreffende opdracht.
Het is niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Middelman Interieurbouw te kopiëren, aan derden te verstrekken, door een andere partij te laten uitvoeren of voor andere doeleinden te gebruiken.
11.3 Foto's van gerealiseerde projecten
Middelman Interieurbouw is gerechtigd om foto's en ander beeldmateriaal van door haar gerealiseerde projecten te maken en te gebruiken voor haar portfolio, website, sociale media, offertes en andere promotionele doeleinden.
11.4 Privacy
Bij het gebruik van beeldmateriaal wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de opdrachtgever en andere betrokkenen. Herkenbare personen en andere privacygevoelige informatie worden niet zonder daarvoor benodigde toestemming gepubliceerd.
11.5 Gebruik van foto's
Middelman Interieurbouw zal foto's of ander beeldmateriaal waarop de woning, het interieur of andere persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever herkenbaar zijn, niet voor promotionele doeleinden gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
11.6 Door opdrachtgever aangeleverd materiaal
Door de opdrachtgever aangeleverde foto's, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen of andere materialen worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever toestemming geeft voor ander gebruik.
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze materialen aan Middelman Interieurbouw te verstrekken en dat het gebruik daarvan door Middelman Interieurbouw voor de uitvoering van de opdracht geen rechten van derden schendt.
Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Middelman Interieurbouw en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen
Indien tussen Middelman Interieurbouw en de opdrachtgever een geschil ontstaat, zullen Middelman Interieurbouw en de opdrachtgever zich eerst inspannen om het geschil in onderling overleg tot een oplossing te brengen.
12.3
Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter, met inachtneming van de wettelijke regels.
12.4
Voor consumenten geldt dat zij niet kunnen worden verplicht om een geschil voor te leggen aan een andere rechter dan de rechter die op grond van de wettelijke regels bevoegd is.
Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Wijzigingen van de algemene voorwaarden
Middelman Interieurbouw kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Op reeds gesloten overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van toepassing die golden op het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
13.2 Onvoorziene situaties
In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen Middelman Interieurbouw en de opdrachtgever in overleg een passende oplossing zoeken, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de aard en bedoeling van de overeenkomst.
13.3 Deelbaarheid
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
13.4 Afwijkingen
Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Een afwijking geldt uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor deze afwijking uitdrukkelijk is overeengekomen en heeft geen algemene werking voor andere overeenkomsten.
13.5 Versie
Op de overeenkomst is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld bij het aangaan van de overeenkomst.